安装合同
有关安装合同集合10篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的用途越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的安装合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
安装合同 篇1甲方：惠州市迈锐光电有限公司 合同编号：
乙方：惠州市东松实业发展有限公司签订日期：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临
时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。
现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于
现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm2
临时电线路及配电柜（1800*800*500mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。
更换配电柜（1800*800*500mm）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62
元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：惠州市迈锐光电有限公司
法人(代表)：
日期：年月日
乙方：惠州市东松实业发展有限公司 法人（代表）： 日期：年月日
安装合同 篇2甲方：甘肃长业房地产开发集团有限公司
乙方：甘肃华星建筑安装工程有限责任公司
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则及相关规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就地板采暖工程达成如下协议。
一、合同概述
第一条工程概况
乙方承包甲方的 长业.今典名苑地暖工程
1.1 工程地点： 兰州西固公园路126号
工程内容：本建筑为 综合楼 ，共 1 栋，整个工程采暖面积约： 2.1万 平方米;
承包范围：1、本建筑地板辐射采暖工程中辐射管布管图及分水器位置图的设计。
2、地面保温层的材料提供及相应的施工安装。
3、地面热辐射盘管的材料提供及相应的施工安装。
4、分水器的材料提供及相应的施工安装。
5、负责监督地面热辐射盘管上混凝土保护层的浇铸。
6、分水器及地面热辐射盘管的试压。
7、通暖时本系统的初期调试及保质期内的维护。
⒈2 开工日期： 20xx年9月10 日 。
竣工日期： 20xx年11月15日 。
总日历日期： 95天 。
⒈3 质量等级：优良
⒈4 合同价款：该工程造价按地面实际铺设面积核算，
第一条图纸
乙方于本合同签定 一周 内提交低温地板辐射采暖工程中的辐射管布管图和分水器位置图，甲方有权在7日内要求乙方对图纸进行变更，超过本期限视为甲方认可。此后若需乙方配合进甲方进行图纸设计变更,甲方应给予乙方书面通知。
2.1 图纸提供日期： 20xx 年 月 日 。
2.2 图纸提供套数： 1 套。
2.3 图纸保密要求： 不得泄漏给第三方 。
二、双方一般责任
第二条甲方代表
甲方任命驻工地现场的代表，按照以下要求行使本合同中约定的权利，履行本合同中约定的职责。
3.1 甲方驻工地代表姓名： 杜亚峰 。
3.2 甲方驻工地代表被授权范围：
3.2.1 紧急情况下,对于甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3.2.2 甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并进行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,即默认承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
3.3 实行监理的监理方： 上海福达监理咨询公司兰州分公司 。
3.3.1 总监理工程师姓名： 陶延寿 。
3.3.2 总监理工程师被授权范围： 质量、进度、资金 。
第三条乙方驻工地代表
乙方任命驻工地现场的代表，按照以下要求行使本合同中约定的权利，履行本合同中约定的职责。
4.1 乙方驻工地代表姓名： 张 权 。
第十四条 工程款支付
合同签订后，材料到场，甲方向乙方支付此项工程的材料款，款项为总造价的 30 %计(人民币： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 )，待乙方施工面积达到一半时, 甲方向乙方支付此项工程款，款项为总造价的 30 %计(人民币： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 )，待全部施工结束后，向甲方代表提交已完工报告后。甲方接到报告后3天内按设计图纸及工程具体施工情况进行验收，验收合格后甲方应向乙方支付合同价款 35 %，计(人民币： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 )。
合同订立时间： 年 月 日
发包方（章）： 承包方（章）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
安装合同 篇3甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式
1、 工程名称：暖气安装
2、 工程地点：
3、 工程承包方式：轻工
二、工程装修内容 天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。
三、 工程期限 201年月日―201 年月 日
四、 质量要求 按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造 ……此处隐藏9965个字……安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4.在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任：
1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任
1.除不可抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价 _______%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2.甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______%计付违约金。
3. 由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过_______ 日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损 失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
4.本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准，
八、其他事宜
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 天内付清，否则按逾期付款处理。
2.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3.双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。
6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
签约代表：__________签约代表：__________
联系电话：__________联系电话：__________
地址：______________地址：______________
签约地点：__________签约时间：__________
安装合同 篇10甲方:
乙方:
一、工程内容
1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包范围: 干挂石材安装(包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等)。
4.工程造价:现场暂估量为 ㎡，安装费 ㎡(详见后附清单)。合同暂估价为人民币
5.结算方式:本合同为固定单价合同，单价一次包死，期间不再调整，结算面积以实际完成工程量计算。
6.工期:施工工期暂定为四个月。乙方必须按照男方要求按时完工，如因乙方原因延误工期，给甲方造成损失，乙方应承担违约责任，包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金。
二、施工要求
1.乙方必须按图施工，图纸变更需经项目经理认可。
2.工程质量要求:安装工程质量要求为合格。石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行，严格施工，确保通过业主方、总包方、和监理方的验收合格。
3.安全生产:乙方人员进场后，应遵守甲方、总包方和监理方的规章制度，服从现场人员指挥。按国家、有关施工规范要求，
安全施工，杜绝现场安全事故，承担安全责任，一旦发生安全事故乙方负全部责任，若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责。
4.工程保修:本安装工程保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失。保修期内免费维修，如遇使用不当或人为损坏，乙方免人工费维修，材料费用由甲方或责任方承担。保修期满后，乙方负责维修，费用由甲方或业主方承担。
三、劳保与工具
1.乙方应为所属管理人员及劳务人员签订劳务合同，办理人身意外伤害保险。由于乙方安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。
2防护用品、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责。
3.乙方自备必要的安装工具
4.甲方提供宿舍。
四、双方责任
1.甲方责任:
(1)负责对乙方的施工质量、安全文明施工的监督检查。
(2)负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调。
(3)负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调。
(4)负责按时支付安装费用。
2.乙方责任:
(1)若工程质量不符合合同规定，不能通过甲方、总包方、监理方的验收，乙方负责返工返修直至符合要求，乙方承担由此造成的一切损失。
(2)由于乙方的责任造成的工期延误，所有损失由乙方负责。
(3)禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员，如违反责任自负。
(4)成品保护:乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护。
3.如遇不可抗力造成损失，双方损失各自承担。
五、付款方式
人员进场资金自备，其次每月向甲方提报工程完工量，经甲方项目部核对工程量，按完成工程量的80%支付安装款，以此类推，竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质量保修金，待质保期满后付清。
六、本合同一经鉴定，双方应当遵守，不得无故解除，如有违约，给对方造成经济损失的，按有关规定给予对方赔偿。
七、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼。
八、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
负责人 负责人:
日期: 日期:
文档为doc格式
